江苏省测绘地理信息服务合同范本

定作人(甲方)：____________

微信号：MeetyXiao
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

承揽人(乙方)：____________

承揽人测绘资质等级以及相应业务范围：___________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《江苏省测绘条例》、《江苏省测绘市场管理规定》等有关法律法规规章，经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘地理信息项目范围(包括地点、面积、地理位置等)

第二条 测绘地理信息服务内容(包括测绘地理信息项目和工作量等)

第三条 执行技术标准

第四条 测绘基准和主要技术指标

第五条 测绘地理信息服务费

1、取费依据：国家、省颁布的测绘地理信息服务价格标准。

2、取费项目及预算服务总价款：______________。

3、项目完工后，根据实际测绘地理信息服务工作量核计实际服务价款总额。

第六条 甲方的义务

1、自合同签订之日起____日内向乙方提供有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起____日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3、应当保证乙方的测绘地理信息队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员提供必要的工作条件。

4、甲方保证服务款按时足额到位，以保证项目的顺利进行。

5、在合同履行期间和履行完后，承担获取或知悉的涉密地理信息的保密责任，并与乙方签订保密协议。

第七条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起____日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起____日内组织测绘地理信息队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘地理信息项目如期完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属于乙方所有的测绘地理信息成果。

5、乙方应当在合同签订之日起__个工作日内，将本单位测绘资质证书、项目技术设计书、合同文本的复印件报项目所在地测绘地理信息行政主管部门备案，并按规定交纳测绘基础设施费。

6、按照国家有关规定，地理信息系统项目提交相应文档以及完整软件源代码，保证提供给甲方的成果未侵犯第三方著作权、商标权、专利权等知识产权。负责为甲方提供项目所涉及的软件设备使用、管理及维护等方面的培训。

第八条 测绘地理信息项目分包

乙方将测绘地理信息项目分包的，应当经甲方允许，且是非主体、非关键性工程，分包量不超过测绘地理信息项目总承包量的百分之四十，分包价格不低于分包部分的测绘地理信息生产成本。

第九条 测绘地理信息项目完成工期

全部成果应于____年____月____日前交甲方验收。

第十条

乙方应当于项目完工之日起____日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起____日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘地理信息项目进行验收，并出具测绘地理信息成果验收报告书;__日内不组织验收的，视为通过验收。

对乙方所提交的测绘地理信息成果的质量有争议的，由乙方向项目所在地的省级测绘产品质量监督检验部门申请检验，检验结果为合格的，检验费用由甲方负担，检验期视为顺延工期;检验结果为不合格的，检验费用由乙方负担，检验期不视为顺延工期。

第十一条 对乙方测绘地理信息成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

第十二条 测绘地理信息服务费支付日期和方式

1、自合同签订之日起____日内甲方向乙方支付定金人民币____元，并预付项目预算服务总价款的____%，人民币_____元。

第十三条 测绘地理信息成果交付

乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘地理信息成果。

第十四条 甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方项目停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金，并按乙方未进入现场工作前完成的实际工作量支付服务价款。双方没有约定定金的，甲方应按完成的实际工作量支付服务价款，并赔偿乙方因合同解除所遭受的其他损失。

2、乙方进入现场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(____元/日)计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方服务费时，按照逾期时间分别处理：

(1)逾期在____日内，甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款万分之___的违约金，合同继续履行;

(2)逾期超过____日后，乙方有权解除合同，甲方按合同约定的预算服务总价款的____%向乙方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款万分之____的违约金。

4、对于乙方提供的图纸和技术资料以及属于乙方的测绘地理信息成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同服务总价款的____%支付违约金。

第十五条 乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付服务价款的____%，人民币____元，并归还甲方预付的全部服务款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了服务款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘地理信息成果时，按照逾期时间分别处理：

(1)逾期在____日内，乙方应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算服务总价款的万分之___计算，合同继续履行;

(2)逾期超过____日后，甲方有权解除合同，乙方按合同约定的预算服务总价款的____%向甲方支付违约金。甲方愿意继续履行合同的，乙方应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算服务总价款的万分之___计算。

因下列原因或者甲方提供的资料不准确等客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

(1)________________。

(2)________________。

(3)________________。

乙方逾期提交测绘地理信息成果，在逾期期间遭遇上述客观原因，不免除其赔偿责任。

3、乙方提交的测绘地理信息成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或者采取补救措施，以达到质量要求。因测绘地理信息成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘地理信息成果，乙方有保密义务，不得以任何形式向第三

超出资质等级订立的合同 是无效还是可撤销

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条　建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：

一承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第二条　建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

根据法律规定，超越资质等级的建设工程合同是无效的。已完成的工作量按实际结算。

测绘资质到期测绘合同未完怎么办

第一，测绘资质到期，不影响测绘合同的履行。

第二，测绘资质到期，是合同一方的单独行为，另一方没有责任和义务承担由此而引起的后果。

第三，测绘资质到期的一方，为了使合同正常履行，应及时主动地去办理资质考试与认证。否则，因此致使合同无法正常履行的话，就要承担违约责任了。